建设工程合同法律法规,建设工程合同法相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、热门城市:柳州律师 辽源律师 雅安律师 吐鲁番律师 丹东律师 营口律师 芜湖律师 韶关律师 攀枝花律师建筑工程中是需要签订建筑工程合同的,不管是施工合同还是施工承包合同都是要遵守建筑工程合同法中法律的有关规定的,那么到底法律对于建筑工程合同有哪些法律规定呢?小编收集了相关建筑工程合同法全文的内容,将在下文中为您做详细介绍,希望对您有所帮助。
2、 建筑工程合同法 中华人民共和国合同法第十六章《建设工程合同》第二百六十九条建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。
3、建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。
4、第二百七十条建设工程合同应当采用书面形式。
5、第二百七十一条建设工程的招标投标活动,应当依照有关法律的规定公开、公平、公正进行。
6、第二百七十二条发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施承包合同。
7、发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
8、承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
9、第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
10、承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
11、禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
12、禁止分包单位将其承包的工程再分包。
13、建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
14、第二百七十三条国家重大建设工程合同,应当按照国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。
15、第二百七十四条勘察、设计合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
16、第二百七十五条施工合同的内容包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款。
17、第二百七十六条建设工程实行监理的,发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。
18、发包人与监理人的权利和义务以及法律责任,应当依照本法委托合同以及其他有关法律、行政法规的规定。
19、第二百七十七条发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。
20、第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。
21、发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
22、第二百七十九条建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
23、验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
24、建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。
25、第二百八十条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
26、第二百八十一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。
27、经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
28、第二百八十二条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
29、第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程期并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
30、第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
31、第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
32、第二百八十六条发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。
33、发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。
34、建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
35、第二百八十七条本章没有规定的,适用承揽合同的有关规定。
36、我国并没有专门的建筑工程合同法,但是在合同法中对于建筑工程合同有专门的一章进行介绍,文中就是在合同法中规定的建筑工程合同的有关法规,在签订建筑合同的时候需要按照法律的规定进行合同的签订,不能违反法律规定否则签订的合同可能是无效的。
37、以上就是建筑工程合同法全文的内容,希望可以帮到您。
38、想了解更多相关知识您可以咨询自贡律师。
39、 延伸阅读: 建设工程合同的订立步骤 建设工程合同纠纷司法解释 建设工程合同效力是什么。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。